某业主A建造一幢办公楼,通过招标已经确定施工单位B。施工过程中,在合同文件的优先解释顺序上出现分歧。工程按期进入安装
2022-02-21 02:42 广州人事考试网 来源:广东华图教育
![](https://gd.huatu.com/zt/images/star2.png)
火灾结束后48小时内,B施工企业向建设单位现场代表通报了火灾损失情况:工程本身损失150万元;总价值100万元的待安装设备彻底报废;B施工企业人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元,租赁的施工设备损坏赔偿10万元;其他单位临时停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁。另外,大火扑灭后B施工企业停工5天,造成其他施工机械闲置损失2万元以及必要的管理保卫人员费用支出1万元,停工期间必须支付的工人工资5万元,并预计工程所需清理、修复费用200万元。损失情况经建设单位审核属实。
问题:
1.指出《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2017-0201的内容;
2.指出施工合同文件的组成及优先解释顺序;
31.简述合同履行的原则;
32.简述项目部合同争议处理程序 ;
4.安装调试阶段发生的这场火灾是否属于不可抗力?指出建设单位A和施工企业B应各自承担哪些经济损失或费用?(不考虑保险因素)
![](https://gd.huatu.com/zt/images/star.png)
![](https://gd.huatu.com/zt/images/star1.png)
1.三部分组成:
《协议书》、2)《通用条款》、3)《专用条款》
2.施工合同文件组成
(0)协议书 (1)中标通知书;
(2)投标函及其附录; (3)专用合同条款及其附件;
(4)通用合同条款; (5)技术标准和要求;
(6)图纸; (7)已标价工程量清单或预算书;
(8)其他合同文件。
属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准
31.合同履行的原则:依法履约、诚实信用、全面履行、协调合作、 维护权益和动态管理的原则
32.合同争议处理程序 :
1)准备并提供合同争议事件的证据和详细报告。
2)通过“和解”或 “调解”达成协议,解决争端。
3) 当 “和解”或 “调 解”无效时,报企业负责人同意后,按合同约定提交 仲裁或诉讼处理。
4)当事人应接受并执行最终裁定或判决的结果。
4.
(1)属于不可抗力
(2)建设单位A应承担的损失或费用:
① 工程本身损失150万元;
② 待安装设备报废损失100万元;
③ 停放在现场的汽车被烧毁损失25万元;
④ 管理保卫人员费用支出1万元;
⑤ 工程所需清理修复费用200万元;
⑥ 停工期间必须支付的工人工资5万元
合计费用:
施工单位B应承担的损失或费用:
① 施工单位人员烧伤医疗费及补偿费15万元。
② 租赁的施工设备损坏赔偿10万元;
③ 施工机械闲置损失2万元。
以上是关于 某业主A建造一幢办公楼,通过招标已经确定施工单位B。施工过程中,在合同文件的优先解释顺序上出现分歧。工程按期进入安装的参考答案及解析。详细信息你可以登陆广州公务员考试网。如有疑问,欢迎向华图教育企业知道提问。点击咨询>>>
知识点一点点得积累,那么作为解决问题来说,检验标准就是做题了。
做题演练,让知识点更加牢固,也可以在这知识点的海洋里自由地鱼跃。
不放过每次的实战!加油!
找考试题目使用:搜答案神器(https://guangzhou.huatu.com/tiku/)
特别说明:广州华图题库系统旨在为考生提供高效的智能备考服务,全面覆盖公务员考试、事业单位、教师招聘、职业资格、医卫类、计算机类等领域。拥有优质丰富的学习资料和备考全阶段的高效服务,助您不断前行!关注广州华图教育微信gzhtfx,政策问题实时答,考试信息不漏看。
华图题库平台所收集的试题内容来源于互联网,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请与我们取得联系,我们将在第一时间处理,维护您的合法权益。
(编辑:广州华图)